先予执行担保书笔记怎么写

| 开鹏

担保书就是找个人帮另外一个人做保证,只要是另外一个人出事情,就可以找担保人承担后果,所以这种担保书是有法律责任的,下面小编给大家带来关于先予执行担保书笔记怎么写,希望会对大家的工作与学习有所帮助。

先予执行担保书笔记怎么写


先予执行担保书笔记怎么写篇1

根据本担保书,______________(承包人名称)做为委托人(以下称“承包人”,)和________________(担保公司,证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人______________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任,承包人和担保人均受本担保书的约束。

鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________(合同名称)的书面协议,下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是:如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同,本担保书的责任失效;否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约,而雇主又履行了自己的责任,担保人将迅速弥补违约的损失,或者迅速:

1.根据合同要求完成合同;或_______________________________________。

2.按合同条件提供雇主合格的投标书,在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后,安排投标人和雇主之间合同,在施工过程中提供足够的资金,支付“合同价余额”以外完工所需的费用,包括担保人有责任承担的赔偿费,但总数不超过上述第一段中提到的金额。这里所说的“合同价余额”指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或

3.付给雇主按合同条件完成合同所需的金额,但不超过本担保书的限额。

本担保人不承担大于本担保书限额的责任。任何有关本担保的诉讼,必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外,任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章,以资证明。

担保人(公章):_________承包人(公章):_________

代表(签名):___________代表(签名):___________

_________年_____月_____日_________年_____月_____日

签订地点:_______________签订地点:_______________

先予执行担保书笔记怎么写篇2

担保人:李x,女,汉族,1982年7月23日出生,住址:株洲市芦淞区桥头__栋__号,联系电话:__。

担保人李x诉李x离婚协议纠纷一案,已由贵院依法受理。诉讼中,担保人依法向贵院提起财产保全申请,现担保人用个人名下的房产,为向你院提出的财产保全申请做如下担保:

一、担保人以其享有所有权的长沙市雨花区官塘冲巷__号桂竹苑__号房屋(所有权证号:长房权证雨花字第7110__号)作为担保。

二、如申请人诉讼财产保全申请错误,担保人愿以担保财产的价值为限赔偿被申请人因财产保全所遭受的全部损失。

此致

湖南省汨罗市人民法院

担保人:

__X年月日

先予执行担保书笔记怎么写篇3

申请人:(姓名)______,(性别)___,(民族)___,(出生时间)_________年___月___日,(籍贯)______,住址____________;

联系电话:____________。

被申请人:日,(籍贯)______,住址____________;联系电话:____________。申请保全事项:

请求人民法院依法对被申请人所属下列财产采取诉前保全措施:

____________________;

事实和理由:申请人与被申请人因借款纠纷一案,现被申请人意图转移财产,且情况紧急,不立即申请财产保全将会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害的,也会导致人民法院的判决不能执行或者难以执行。为此,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条之规定,申请人特请求人民法院依法对被申请人的上述财产采取诉讼保全措施。

富源县人民法院申请人:____________年___月___日

先予执行担保书笔记怎么写篇4

_________有限公司:

本保证人_________自愿为__________________公司(下称债务人)完全履行其与贵司已订立的或/即将订立的所有合同(主合同)项下的全部义务向你司提供连带责任保证,特立本担保书,向你司保证下列各项:

一、保证责任范围:保证债务人完全履行主合同项下全部义务,及因不履行或不完全履行主合同而应向你司支付的货款本金、利息、费用、违约金、损害赔偿金及你司为实现债权的费用等。

二、保证责任期间:两年,自主债务履行期届满之日起计算。

三、本保证为连带的、无条件的、不可撤销的、独立的,本保证的效力不受主合同效力的影响,不因主合同无效而无效。保证人对债务人因主合同无效而应承担的责任承担连带责任。

四、本担保书生效后,主合同的任何条款的更改或补充,包括同意债务人延期履行,不论是否征得保证人的书面或口头同意,保证人均继续根据本担保书承担连带保证责任。

五、保证人保证在债务人付清或由保证人代为付清本担保书项下的所有款项前,不向债务人追偿。

六、保证人同意,在接到你司通知将债权全部或部分转让他人时,本担保书继续有效,受让人享有与你司同等的权利,而无需办理任何手续。

七、本担保书受你司所在地法院管辖。

八、本担保书自签发之日起生效。

保证人(签字)签发时间:年月日

附:保证人身份证号码:__________

住所地:

联系电话:邮政编码:

先予执行担保书笔记怎么写篇5

____________________________________公司(以下简称:____________公司)

_________(以下简称“”)与_________(以下简称“贷款银行”)于_________年_________月_________日签订_________,该合同约定_________应按期向贷款银行偿还贷款。

________公司为_________偿还贷款承担回购责任,____________________公司承担回购责任后享有对_________追偿权。本人愿意无条件地为____________________公司的追偿权提供连带保证责任,并特出此保证书为凭。

本人姓名__________,年龄_____,性别_____,家庭住址_________;本人婚姻情况及家庭主要成员___________________________;本人主要财产情况__________________________;本人联系电话_________;

本人自愿为____________________公司追偿权提供连带保证责任,担保范围包括:____________________公司回购而支付给贷款银行的所有本金利息罚息、费用,____________________公司为实现追偿权已发生或将发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、差旅费等)。担保期限为_________期限届满之日起两年。

只要_________违约导致____________________公司承担回购责任的,____________________公司即可要求本人承担保证责任,本人即刻承担保证责任、支付所有款项。本人承担保证责任,不受____________________公司是否已行使其他担保权的影响。保证期间,____________________公司可以在向第三人转让追偿权时,一并转让本保证书项下的担保权,此项转让无需本人同意。

同时本人同意在_________发生逾期的情况下,代其履行银行还款义务,承担代为还款责任。

因履行本保证引起的一切争议由____________________公司所在地有管辖权的人民法院诉讼管辖。

特此保证。

保证人(签名按指印)

本人系保证人_________之配偶,已知悉上述及保证事项,并同意以家庭共有财产承担上述及保证责任。

配偶(签名按指印)

300931